当前位置:范文网>合同范文>买卖合同>天津市买卖合同

天津市买卖合同

时间:2022-12-30 23:29:40 买卖合同 我要投稿
  • 相关推荐

天津市买卖合同11篇

  随着人们法律观念的日益增强,合同的用途越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编帮大家整理的天津市买卖合同11篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

天津市买卖合同11篇

天津市买卖合同11篇1

  甲方:______________

  乙方:______________

  双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《天津市消费者权益保护条例》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖机动车事宜,订立本合同。

  第一条标的

  机动车品牌及型号规格:_________

  生产国别或生产地:_________

  生产厂名称:_________

  首选颜色:_________次选颜色:_________

  数量与价款

  数量:_________台。币种:_________。

  车辆单价:_________元,大写:_________。

  车辆总价:_________元,大写:_________。

  运费:_________元,由_________人承担。

  出库费:_________元,由:_________人承担。

  车辆交接后,买受人如需委托出卖人代理注册登记等服务的,双方应另行签订委托服务协议书(附件二),买受人需另行交付有关费用和支付劳务报酬。

  第三条付款方式

  买受人选择下述第种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将车款支付给出卖人。

  1、一次性付款方式:签署本合同时,支付全部车价款,计_________元。

  2、机动车消费贷款方式:

  2.1签署本合同时,首付全部车价款的%,计_________元;

  2.2余款计_________元,于_________年_________月_________日前支付。

  买受人可通过金融机构办理机动车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为买受人未按合同约定时间付款,应当向出卖人承担违约责任。

  (1)买受人未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关机动车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准)。

  (2)买受人未能在以上规定时间内足额办出贷款,且余额未按时自行补足支付。

  3、分期付款方式:

  3.1签署本合同时,支付全部车价款的_________%,计_________元。

  3.2_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%,计_________元。

  3.3_________年_________月_________日前支付最后一期车价款,计_________元。

  第四条质量

  1、出卖人向买受人出售的车辆,其质量必须符合国家机动车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合车辆登记地政府关于尾气排放的标准。

  2、出卖人向买受人出售的机动车,必须是列入国家主管部门发布的《国家机动车辆产品公告》或合法进口的产品,并能通过公安技术检验,公安交通管理部门准予登记的车辆。

  3、双方对车辆质量的认定有争议的,以国家机动车质量监督检验中心的书面鉴定意见为处理争议的依据。

  第五条交车时间与地点、交付及验收方式

  1、交车时间:_________年_________月_________日前。

  2、提车方式:买受人自提□出卖人送车上门□

  3、交车地点:_________。

  4、交车时里程表记录小于:_________公里。

  以上里程表记录均不包含委托注册登记服务发生的公里数。

  5、出卖人在向买受人交付车辆时须同时提供:

  (1)销售发票。

  (2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。

  (3)质量服务卡或保修手册。

  (4)车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。

  (5)随车工具及备件清单。

  6、车辆交接时当场验收,买受人应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向出卖人提出。

  7、出卖人向买受人交付机动车及随车文件,双方签署车辆交接书(附件一),即为该车辆正式交付。

  8、车辆正式交付之时起,该车辆的风险责任由出卖人转移至买受人。

  第六条不可抗力

  1、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  2、遇有不可抗力的一方,应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方,并在事件发生后10日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

  第七条关于修理、更换、退货的约定

  1、关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。

  2、在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养,买受人应在生产厂公布的或双方约定的维修站进行修理和保养。

  3、在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准,下同),同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准,下同)仍未排除故障,或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用,买受人有权退车。

  4、在车辆使用1年或行驶2万公里内,同一关键零件或总成因质量问题,累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理,使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶,出卖人应负责为买受人换车或退车。

  5、按照本条上述约定退车的,出卖人应当负责为买受人按发票价格一次退清车款,但应减去买受人使用该车产生的合理折旧。退车后,机动车所有人应当到公安交通管理部门申请办理注销登记,并按照公安部《机动车登记规定》,提交齐全、真实、有效的申请材料。

  6、非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的`,或无有效发票的,可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。

  7、由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题,或者由于装潢、改装不当造成的质量问题,或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题,由买受人自行承担后果。

  8、本合同签订后,国家如出台有关机动车产品修理更换退货的规定,双方按国家规定执行。

  9、生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于买受人的,双方按生产厂的规定执行。

  第八条违约责任

  1、买受人不能按时支付车款的,自延期之日起至实际付款日止,按逾期应付款依银行迟延付款的规定向出卖人偿付违约金。延期付款超过1个月的,出卖人有权解除合同,并要求买受人按相当于全部车价款的%支付违约金。

  2、出卖人不按时交付车辆的,自延期之日起至实际交付日止,按买受人已付款依银行迟延付款的规定向买受人偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的,买受人有权解除合同,并要求出卖人按相当于全部车价款的%支付违约金

  3、出卖人交付的机动车不符合说明书中表明的质量标准,买受人有权要求出卖人承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。

  4、因车身超重、尾气不合格等情况导致买受人无法办理车辆注册登记,买受人有权退车并要求出卖人赔偿损失。

  5、经国家授权的机动车检验机构鉴定,买受人所购机动车确实存在设计、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人财产损害,如出卖人无过错,买受人有权向生产厂主张赔偿,出卖人有积极协助的义务。若出卖人在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时,应该明示告知而未明示告知,则应承担相应赔偿责任。

  第九条双方特别约定:_________。

  第十条解决争议的方法

  双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决,协商不成时,选定下面第种方式解决(不选定的划除):

  1.向仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  第十一条其他

  1、双方前列地址、电话若有改变,必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失,由过错方承担责任。

  2.本合同未尽事宜及在履行中需变更等内容,通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

  3、本合同的金额应当以大、小写表示,大小写数额应当一致,不一致的,以大写金额为准。

  4、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同壹式份,具有同等效力。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:______________日期:______________

天津市买卖合同11篇2

  甲方:______________

  乙方:______________

  双方经协商一致,就办理下列委托事项达成如下协议:

  一、委托事项

  委托人授权受托人代为办理下列事项(打√):

  (1)代办确认号牌号码□(2)代办按揭□(3)代办保险□

  (4)代办注册登记□(5)代办装潢□(6)代办其他项目:

  二、委托报酬

  受托人完成上述委托事宜后,委托人应一次性支付代办劳务费,合计_________元,大写_________。

  三、完成各委托事项所需费用概算:

  1、代办确认号牌号码。费用概算:_________元。

  2、代办按揭。费用概算:_________元。

  3、代办保险。

  3.1保险公司所在地及名称:_________。

  3.2保险期限:_________年。

  3.3交通事故责任强制保险,费用概算:_________元。

  3.4车辆损失险,费用概算:_________元。

  3.5其他险种名称及费用概算:_________。

  3.6以上保险费用概算合计:_________元。大写:_________元。

  3.7双方特别约定:

  委托人委托受托人代办车辆注册登记服务,委托人应自行或委托受托人事先办妥机动车辆保险,投保险种包括但不限于交通事故责任强制保险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容:发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌,保险公司不得免除赔偿责任。

  4、代办注册登记。

  费用概算如下:

  车船税:元,购置税:元,注册登记费:_________元,其他:_________元,合计约:_________元。

  5、代办装潢。装潢项目及费用概算如下:

  6、代办其他项目。费用概算如下:

  7、所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用,均由委托人承担,并按实际支出凭证向委托人结帐。

  四、上述费用采取下列第种方式支付:

  1、委托人预付。

  2、受托人暂先垫付。

  五、注册登记服务完成期限:_________年_________月_________日前。

  六、完成委托注册登记服务,应当随车移交如下材料:

  (1)购置税凭证

  (2)机动车保险单

  (3)机动车行驶证

  (4)机动车登记证书

  (5)车船税凭证

  (6)车辆号牌号码:

  七、违约责任

  1、受托人在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的,委托人应当先向保险公司索赔,赔付不足部分由受托人予以修复或赔偿。除委托人原因外,代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的,应当免除委托人的责任。

  2、委托人中途撤回委托的,应承担受托人的实际经济损失。

  3、除不可抗力外,受托人如未在本协议约定期限内将完成委托的注册登记车辆交付委托人,委托人有权按全部车价款向受托人追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的`最后交付期限第二天起算至实际交付日止,利息按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。若逾期超过30天,受托人除支付逾期利息外,还应按全部车价款%向乙方支付违约金,协议继续履行。

  4、因委托人不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的,则交车期得以顺延。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:______________日期:______________

天津市买卖合同11篇3

  卖方:(乙方)

  买方:(甲方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

  一、增加项目总价:

  合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 元整(小写¥ 元 )。(不含税收,如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

  二、付款日期及结算方式

  安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 元整(小写¥ 元 ) ,以下两种方式由甲方自愿选择:(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

  三、 交货方式、期限

  1.乙方自行送货安装。

  2.交货工期为10日 。

  3.交货、安装地点:________________________________________

  四、违约责任

  (1)违约责任

  1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

  2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的'违约金。

  3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘 坐垫 台布 应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

  4. 甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

  五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

  六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

  七、本合同于____年__月__日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  八、 其他约定

  本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。

  补充条款

  甲方:

  乙方:

  传真:

  传真:

  电话:

  电话:

  20xx年 月 日

  20xx年 月 日

天津市买卖合同11篇4

  20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程,其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》,Z某和C某在合同落款处签名,被告公司未盖章,建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程,约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价,又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据,也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货,共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元,余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答复。此时适逢金融危机,原告经受极大资金压力,遂委托律师代理诉讼。

  我们接受委托后,经周密调查,掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人,原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同,该合同相对方应为被告公司,同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任,律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元,并起诉Z某、C某为共同被告,要求两人对被告的`货款义务承担共同清偿责任,同时向法院申请诉讼保全,全额冻结了被告公司的银行账户,保证了债权的实现。

  诉讼中,被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩,并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉,要求赔偿被告损失50余万元。

  因双方考虑各自在本案中是法律风险,我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解,经法院主持调解,双方达成调解协议,被告公司于和解当日支付145万元货款。

  因诉讼目的已经实现,我方遂申请撤诉。

天津市买卖合同11篇5

  甲方

  (出卖人):姓名

  住所

  身份证号码

  乙方(买受人):姓名

  住所

  身份证号码

  甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议:

  第一条

  甲方愿意讲起享有所有权的

  (车辆型号牌照行驶里程等车辆信息)

  车辆有偿转让给乙方。

  第二条

  乙方同意购买符合

  第一条约定的甲方的车辆。

  第三条

  购车款为人民币:

  元,乙方应当一次性向甲方支付全部构成款。

  第四条

  甲方应当在乙方支付购车款的当日办理车辆过户手续,因此产生的税费有

  方承担。

  第五条

  甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债,也没有讲该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以及

  第三方提供担保。

  第六条

  甲方承诺其享有该车辆的'完整所有权,任意第三人对该车辆均不享有任何权利。

  第七条

  乙方没有按照约定支付购车款,甲方有权解除本合同,并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金,乙方还有其他损失的,甲方还应当承担赔偿责任。

  第八条

  甲方违反本合同的约定和承诺,乙方可以解除本合同,甲方应当立即返还乙方支付的全部购车款,并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金,乙方还有其他损失的,甲方还应当承担赔偿责任。

  第九条

  甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法向(有利于自己的)

  法院起诉

  第十条

  本合同一式三份,甲乙双方各持有一份,各份具有相同法律效力。

  甲方: 乙方:________年____月____日

天津市买卖合同11篇6

  签订二手房买卖合同时应该注意的问题:

  一、购房者一定要对售房者有较为全面的了解。

  1、查看产权所有人的身份证件。

  2、房屋产权证上的产权所有人是一位还是几位?如果是几位共有,则共有人是否全部同意?

  出售房产时,房屋的.产权共有人一定要全部同意。在签订房产买卖合同时,也要全部到场。如有特殊情况不能到场,需出具经过公证的委托书及代理人身份证件,由委托代理人替其签章。

  二、对即将进行交易的房产进行必要的了解。

  1、售方提供的房屋产权证是否属实?

  2、房产面积多大?

  3、该房产用途是什么?是办公还是居住,或是其他?

  4、该房产有没有被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利?

  5、该房产是否已设定抵押?

  根据《中华人民共和国担保法》的规定:抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物的,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的,转让行为无效。在这里,如果该房产已设定抵押,那么抵押方即为售房者,抵押权人就是售房者将该房产抵押的第三方即某人、某公司或某银行;受让人就是购房者。

  换句话说,这个规定的意思也就是售房者已将该房产抵押给第三方,在转让该房产时,并未通知第三方或未告知购房者此房已设定抵押,那么转让行为无效。只有在抵押登记注销或抵押权人同意的情况下,此房产方可进行买卖。

  6、该房产是否已设定租赁?

  如果房子正在出租,转让后是不会受影响的,可能会延误购房者入住时间。

天津市买卖合同11篇7

  单位名称:合同编号: 签订地点: 购买人: 签订日期: 年 月 日

  买卖双方协商,一致同意订立如下条款:

  第三条

  检验标准、方法、地点及期限:出卖人代运交付的产品 规格、型号、数量及完好程度,由买卖人在收货时按发货明细表验收。若有异议,应于收获当日电话通知出卖人,并在发货通知单上填写清楚。

  第四条 随即的必备配件工具数量及供应办法:随货到现场,依照产品随机明细表现场点数验收。

  第五条 标的物所的`权自买受人付清全部货款时转移,但买受人未履行支付全部价款的,标的物仍属于出卖人所有。 第六条 交货地点: ,交货期限:第七条 运输方式: ,运费负担:

  第八条 出卖人对产品质量负责的条件及期限:自买方收到产品第二日起,产品质量保修期六个月或 (易损件、电器件

  除外):在保修期内出现质量问题由出卖人负责修复。因买受人造成的事故修理所产生的费用由买受人承担,出卖人对产品实行终身服务(并合理收费)。

  第九条 (1)出卖人应提供砼基础的图纸(图纸必须有出卖方专业技术人员签字),买受方应严格按出卖方提供的图纸和专业

  技术要求,制作砼基础,并承担相关费用。

  (2)出卖人负责卸车费用,买受人应负责协助卸车。

  第十条成套设备的安装与调试:

  第十一条 结算方式、时间:合同签订首付货款总金额 即:货到指定地点后,付款总金额 ,即:

  付款卸货:安装调试完毕经质检部门验收合格后三日内付款至总金额的即: 余下总货款即:

  作为质量保证金,六个月内付清。

  第十二条 违约责任,逾期付款每日处总合同款1%滞纳金,逾期交货每日处总合同款1%滞纳金。

  第十三条 解决纠纷的方式:双方应首先协商解决,协商不成,可向人民法院提起诉讼;以出卖人所在地为诉讼管辖地。 第十四条 本合同一式三份,双方各执一份,备份具有同等效力。 第十五条 本合同自 起生效。 第十六条 其它约定事项:

天津市买卖合同11篇8

  卖方:

  买方:

  依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就旧机动车买卖的有关事宜协商达成协议如下:

  第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车:

  车主名称: ;号牌号码: ;厂牌型号: ;发动机号: 。 车辆使用性质: 自用车。

  第二条 车辆成交价格及交验车

  车辆成交价格为(不含税费) 元(大写: );车辆过户、转籍过程中发生的税、费负由买方负责。

  卖方应于合同签订时将车辆以及相关手续(机动车行驶证、机动车登记证书、车辆购置税证明、车辆年检证明、交强险证明)交付给买方;买方在收到车辆及相关手续时一次性付清购车款。

  第三条 双方权利义务

  1、卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权,且该车符合相关规定能够依法办理过户、转籍手续。

  2、卖方应保证向买方提供的'相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成分。

  3、卖方收取车价款后,应开具合法、有效的收款凭证。

  4、车辆交付给买方前产生的所有债权、债务由卖方负责;车辆交付给买方后产生的债权、债务由买方负责。

  第四条 违约责任

  1、第三人对车辆主张权利并有确实证据的,卖方应返还购车款并承担由此给买方造成的一切损失。

  2、车辆交付给买方后,买方有权继续以卖方的名义使用该车辆,卖方应无条件协助买方办理车辆年检等手续。

  3、如买方将来购买新车,有权继续使用该车辆牌号,卖方应负责免费协助办理相关手续。

  第五条 其他约定事项

  1、如双方需要公证本车辆买卖合同,应按照公证机关的要求修改合同,但是双方实际履行时以本协议为准。

  2、本合同一式两份,双方各执一份,本合同在双方签字盖章后生效。

  买方: 卖方:

  身份证号码: 身份证号码:

  住所: 住所:

  电话: 电话:

  签订时间:

天津市买卖合同11篇9

  在二手房合同中,下列内容必不可少。

  (1)当事人的名称或姓名、住所。应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。

  (2)标的。应写明房屋的位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施等情况;同时,还要写明房屋产权归属;原售房单位是否允许转卖;是否存在房屋抵押或其他权利瑕疵;是否有私搭乱建部分;房屋的物业管理费用及其他交费状况;房屋相关文书资料的移交过程。

  (3)价款。写明总价款;付款方式;条件;如何申请贷款;定金;尾款等。

  (4)履行期限、地点、方式。写明交房时间;条件;办理相关手续的过程;配合与协调问题;双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务;各种税费、萁他费用如何分摊;遇有价格上涨、下跌时如何处理。

  (5)违约责任。应说明哪些属于违约情形;如何承担违约责任;违约金、定金、赔偿金的计算与给付;在什么情况下可以免除责任;担保的形式;对违约金或定金的选择适用问题。

  (6)解决争议的'方式。约定解决争议是采用仲裁方式或诉讼方式。如果双方同意采用仲裁的形式解决纠纷,应按照我国仲裁法的规定写明条款。

  (7)合同生效条款。双方约定合同生效时间,生效或失效条件;当事人要求变更或撤销合同的条件;合同无效或被撤销后,财产如何进行返还。

  (8)合同中止、终止或解除条款要明确约定合同中止、终止或解除的条件;应履行的通知、协议、保密等义务;解除权的行使期限;补救措施;合同中止、终止或解除后,财产如何进行返还。

  (9)合同的变更与转让。约定合同变更与转让的条件或不能进行变更、转让的禁止条款。

  (10)附件。说明合同有哪些附件;附件的效力等。

天津市买卖合同11篇10

  原告: ***,男,汉族,**年*月**日出生,身份证住址:***,身份证号码:***,系***的经营者。

  被告一:**,男,汉族,**年**月*日出生,身份证住址:******,身份证号码:****。

  被告二:**,女,汉族,**年*月**日出生,身份证住址:****,身份证号码:***。

  两被告目前的`共同住址是***。

  案由:买卖合同纠纷

  诉讼请求:

  1、请依法判决两被告支付所欠货款人民币***元(*万零*仟**元整),两被告对该欠款负连带责任。

  2、请依法判决两被告从起诉之日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准支付欠款利息,直至两被告付清全部欠款止。

  3、本案全部诉讼费用由两被告承担。

  事实和理由:

  原告自20xx年开始在**经营**贸易部,被告**和**也是在**镇做装修生意的两夫妻,他们两人20xx年开始在**购买商品房定居。两人多年来经常向原告购买玻璃产品,共欠下货款**元,被告**在20xx年12月28日写下《欠条》对上述欠款加以确认。

  两被告是夫妻关系,两人以家庭经营模式一起做生意,共同向原告购买玻璃产品,其二人应共同为欠款的义务主体。而且,两被告没有其他职业,他们的经营收入全部用于家庭生活,所以两被告应该对所欠的货款负有连带责任。

  现原告已多次催促两被告还款,但两被告一直拖欠。原告为维护自身合法权益,遂向贵院提起诉讼,请贵院依法支持原告的诉讼请求。

  此致

  **市第*人民法院

  具状人:

  年 月 日

天津市买卖合同11篇11

  甲方(转让方): 。

  乙方(受让方): 。

  甲乙双方就甲方所有的位于 房屋及宅基地转让事宜,经协商达成协议如下:

  一、标的物

  该宗房屋位于 ,共 间以及相应的宅基地。

  二、房款及支付

  该宗房屋及宅基地共计作价 元,乙方于 年 月 日前交付转让款 元,余款 元于20xx年 月 日之前付清。

  三、标的的交付

  甲方在 年 月 日之前交付转让标的。

  四、权利义务

  甲方保证对该房屋拥有全部的所有权,该房屋及宅基地使用权无任何权利瑕疵。如果因权利瑕疵或者因甲方原因导致乙方不能购得该房屋,甲方应当支付违约金 元并赔偿乙方的全部经济损失(包括但不限于:直接经济损失、房屋改造费用、应得利益损失、因纠纷而支付的律师费、公证费)。

  甲方应当按照合同约定的`期限交付房屋,每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。

  合同签订后,甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为,否则承担与房款等额的违约金。

  在房屋交付之后,甲方有义务配合乙方办理各项过户手续,过户费用由双方另行协商。

  该宗房屋的所有权于合同签订时转移至乙方,该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等),如果该处房屋因改造需要拆迁,因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。

  在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于:水费,电费等)由甲方承担, 与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担,与甲方无关。

  五、本协议一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力。

  六、本协议自双方签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日