设计合同最新版

时间：2024-05-17 17:30:41 合同范本我要投稿

相关推荐

设计合同范本最新版

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的设计合同范本最新版，欢迎阅读与收藏。

设计合同范本最新版

设计合同范本最新版1

　　委托方：(以下简称甲方)

　　承接方：(以下简称乙方)

　　为确保工程的设计，满足工程施工进度的要求，双方本着团结协作，平等互利的原则，经协商一致，签订本设计协议。

　　第一条合同依据

　　《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》

　　国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　依据甲方和业主签订的合同。

　　第二条委托事项

　　甲方委托乙方为其进行：工程的施工勘测及施工图设计(含预算)

　　第三条费用及支付方式

　　经双方友好协商确定，甲方工程，协议费用共计元整。(人民币大写：圆整)乙方设计工作完成后，甲方支付费用元整。

　　第四条双方责任及违约

　　甲方责任及违约

　　甲方应按本协议及其有关附件规定的内容、在规定的时间内向乙方提供资料及文件，并对其完整性、可靠性及有效时限负责。甲方提交上述资料及文件超过协议及其有关附件规定期限的，超过期限15日及以内，协议规定的乙方设计文件交付时间应顺延，超过规定期限15日以上，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　因甲方变更委托设计的项目、规模、条件;或因甲方提交的资料错误;或甲方对所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方另行协商签订补充协议，重新明确有关条款。

　　在协议履行期间，甲方因故要求停止设计时，应及时以书面形式通知乙方，乙方应立即停止设计工作，甲方已付的定金不予退还;乙方已经开展设计工作的，根据乙方已进行的实际工作量;未超过全部设计工作量的50%(包括50%)时，甲方应按协议规定的全部编制费得50%支付;超过全部设计工作量50%时，甲方应按本协议规定的全部编制费的100%支付。

　　甲方应按本协议规定的金额和时间向乙方支付费用，逾期未支付设计费得，按天数累计计算，每超过一天，承担应支付金额的千分之二(2‰)的`逾期违约金;逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行协议，并书面通知甲方。无论国家或上级主管部门对设计文件不审批或本协议项目停、缓建，甲方均应支付应付的费用。

　　乙方责任及违约

　　按本协议规定的内容、时间及分数向甲方交付设计文件。

　　对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　由于乙方原因，延误了本协议规定的设计文件交付时间，按天数累计计算，每延误一天，应减收相应费用的千分之二(2‰)

　　协议生效后，乙方要求终止或解除协议时，应双倍返还甲方定金。

　　交付设计文件后，参加有关上级主管部门的审查，根据审查结论，负责协议规定范围内的必要修改补充。若审定的设计原则有重大变更二重作或修改设计时，甲乙双方需另签订协议。

　　不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生此类情况，甲方有权索赔。

　　未尽事宜按《中华人民共和国合同法》及《建设工程勘察设计合同条例》中有关规定协商解决。

　　第五条其他

　　甲方委托乙方承担本协议规定内容之外的工作或服务，另行签订协议。

　　由于不可抗力因素致使本协议无法履行时，双方应及时协商解决。

　　本协议在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。争议仍未解决时，可向有关仲裁机构申请仲裁。

　　本协议未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与协议具有同等法律效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方签字盖章后各执正本一份，副本一份。

　　双方均履行完本协议规定的义务后，本协议即行终止。

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　__年__月__日：

设计合同范本最新版2

　　委托方(以下简称甲方)：

　　设计方(以下简称乙方)：

　　第一条委托服务内容：

　　1.1设计阶段：

　　1.1.1乙方提交的设计文件及施工图应符合国家现行建筑设计规范、规定及有关条例的要求，在设计上达到适用、经济而美观的效果;

　　1.1.2乙方应配合甲方引进国内外先进设备、技术、材料，参加本工程的询价、对外谈判等工作;

　　1.1.3 乙方须定期向甲方通报本工程的设计进展情况。

　　1.2 施工报价阶段：

　　1.2.1 乙方为甲方提供乙方设计工作范围内的施工招标或报价所需的有关技术资料、图纸及数据。

　　1.3 施工阶段：

　　1.3.1 在工程施工期间，根据工程需要和甲方的要求，乙方须加施工技术协调;

　　1.3.2 在施工过程中，对于甲方提出而必须进行的设计修改，乙方应及时解决有关设计和施工的技术问题，补充设计图纸，协助甲方向施工单位发出指令。

　　第二条设计费：

　　2.1所有本合同中规定的委托服务内容，甲方向乙方支付设计费捌万伍仟二百元人民币(85200.00元);

　　2.2本合同总价包括乙方承担的国家规定的一切税金及其他费用等。

　　第三条付费方式：

　　3.1本合同生效后效果图第一次提交方案后，甲方付给乙方设计费的40%，即 34080.00 万元人民币;

　　3.2交付施工设计图三天内，付设计费的50%，即 42600.00 万元人民币;

　　3.3工程竣工时，结清余下设计费10%，即8520.00万元。

　　第四条设计周期：

　　4.1本工程设计周期由20年 8 月 21 日开始计算，乙方应积极开展方案调整，以便完成以下时间安排：

　　A.8月 24 日前提交第一次效果图设计方案及主材表;

　　B.经甲方审定通过后,一周内乙方提供所有效果图方案设计;

　　C.效果图方案设计经甲方审定通过后10天内乙方提供装饰施工设计图;

　　D.本项目自签约之日起至乙方将全部设计文件及设计图纸交付甲方及施工完成之日止，称为本合同设计工作的实际总周期。

　　4.2在本工程周期内，在保证设计质量的前提下，为确保施工进度的需要，甲方可以要求乙方根据实际情况分期分批出图。

　　4.3合同所订立之总周期，已包括所有节日及不良天气在内，在履行合同过程中，如遇

　　人力不可抗拒的自然灾害，设计工作确实无法继续而造成停工，或由于甲方不能如

　　期提供乙方必需的.设计资料，乙方需及时以书面通知甲方，经甲方以书面确认同意，周期方可顺延。

　　第五条

　　更改设计：

　　5.1甲方有权以书面形式通知乙方修改原有工程之设计，乙方应依照甲方要求进行修

　　改。如有重大修改，经双方协商后工期可顺延。设计费如需增加则由双方协定;

　　5.2乙方不得擅自修改原设计，但应提出改进意见。如必须进行修改的，则以书面形式通知甲方，经甲方书面确认后方可修改;

　　5.3乙方未得到甲方书面通知，不得更改甲方已经确认审批之设计及文件;

　　5.4凡设计修改的内容与报建图审批条款矛盾时，甲方应取得原审批单位的同意。

　　第六条中断或解除合同：

　　6.1甲方有权中断或解除本合约，乙方接到甲方中断或解除本合同的书面通知后，要立

　　即停止委托之业务，以免产生增加费用。同时乙方须立即将所完成的业务内容报请甲方承认，经甲方承认后，甲方据此支付给乙方合理的设计费;

　　6.2如本合同中断或解除，甲方在支付给乙方设计时，乙方需要立即交给甲方全部设计

　　图纸及有关文件，乙方不得自行销毁、拒交，否则由此引起的一切损失由乙方负责。

　　第七条图纸交付：

　　乙方须按时向甲方交付设计施工图图纸一式八份及相对应的电子版一份。

　　第八条仲裁：

　　9.1如甲方认为本合同有未尽事宜，可提出修改或补充，以书面通知乙方即时生效，该通知视为与本合同具同等法律效力，如乙方不同意，可按第9.2条提出仲裁，但不能借口放慢或停止工程进行;

　　9.2双方在本合同执行期内如有争执，应由双方友好协商解决，如协商无效到完工后，由甲方指定的国内仲裁机构作最后仲裁，双方应遵守。

　　第九条其他：

　　10.1本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份，另备副本六份，双方各执三份;

　　10.2本合同自双方代表签字盖章后生效，全部条款执行完毕后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　____年___月___日

设计合同范本最新版3

　　委托单位（以下简称甲方）：

　　设计单位（以下简称乙方）：

　　第一条工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：工程名称：

　　工程地址：

　　第二条：甲方责任

　　1、如期向乙方提交有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期与数量付给乙方设计定金与工程设计费。

　　3、负责本工程各阶段设计文件向上级有关部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

　　第三条：乙方责任

　　1、如期向甲方交付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作，负责该项目施工期间及时解决与设计有关的.技术问题。

　　第六条：违约责任

　　1、由于甲方变更设计任务书、建设条件、施工技术条件、选定的设计方案、批准的初步设计、提交的使用要求、文件和资料，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，甲方按实际返工量向乙方支付费用。

　　2、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费；乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

　　第七条：本合同经双方签字后同时生效，以乙方向甲方提交全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系。

　　第八条：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，并具有同等效力。

　　第九条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

　　年月日

设计合同范本最新版4

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费______万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%

　　本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的'地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：

　　乙方：

设计合同范本最新版5

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：(以下简称乙方)

　　签订日期：

　　签订地点：

　　为明确甲乙双方在工程设计中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。

　　第一条设计范围和内容

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、项目编号：

　　四、设计内容：工程施工图等勘察设计

　　五、设计成果提交时间：乙方应按甲方要求于设计方案交底后 30 日内向甲方提交施工图纸、施工图预算及材料清单等.

　　六、设计标准：《架空配电线路设计技术规程》(Q/301-10606-95)、《高压配电装置设计技术规程》(Q/301-10602-95)以及《中低压配电网规划建设与改造实施细则(试行)》等规程规定。

　　第二条双方的职责

　　甲方的职责：

　　一、配合乙方开展工作，并协调设计中需互相配合的有关事宜。

　　二、收到乙方交付的设计文件或图纸后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加竣工验收。

　　三、负责保护乙方的设计成果，不得擅自修改，未经乙方书面同意，不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　四、负责按合同约定按时支付设计费。

　　乙方的职责：

　　一、按合同约定的进度、质量提交设计成果一式8份。

　　二、参加甲方召集的必要的工程协调会。对所承担设计的工程项目应配合施工，开工前进行技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，及其引起的修改预算等。参加工程竣工验收。

　　三、应在收集资料基础上，对现场进行核对后，交付符合现场的施工图。

　　四、负责协助与厂家签订主设备的技术协议。

　　五、按期提交初设图纸和设计图，参加甲方组织的设计初审、会审会议，并做好全面技术介绍和交底，根据设计初审及会审的综合意见进行修订;

　　六、对设计的进度及所提交的图纸的合理性负责。由于乙方的原因，造成设计成品不合格，乙方应积极采取补救措施，并承担由此所造成的一切损失。

　　第三条设计的变更

　　一、甲方因故要求改变设计，乙方应积极给予支持，但甲方应及时书面通知乙方。因变更而涉及的问题，双方应另行议定。

　　二、甲方因故要求停止设计时，应及时书面通知乙方，乙方应立即停止设计，费用按已完成的工作量算。

　　第四条设计费取费标准:按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)同时参照《竞争性谈判结果通知书》及《报价书》乙方自愿以设计费人民币作为本工程总包报价。

　　第五条合同价款

　　一、本工程合同价款为人民币。

　　二、合同价款支付方式：

　　合同签订后付30%作为定金，所有设计文件交付后，付至90%，留10%待工程验收送电运行正常后付清。

　　第六条违约责任

　　一、乙方未按合同约定时间提交勘察设计文件等成果，每逾期 1 天，应向甲方支付单项价款的 %的违约金，误期罚款总额一般不应超过合同价的百分之五。延误超过30天的，甲方有权解除合同。

　　二、乙方提供的勘测结果或设计图纸存在问题，乙方应根据需要进行修改，并承担因此增加的费用以及给甲方造成的损失。

　　三、甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期 1 天，向乙方支付单项价款的 %的`违约金。

　　四、在合同履行期间，因非乙方原因甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开展设计工作的，乙方不退还甲方已付出的合同定金;已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。合同生效后，非甲方原因乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

　　五、因乙方工作失误造成返工或已购设备无法在本工程中使用的，应由乙方负责。

　　六、若非甲方原因，乙方对于设计深度不足，以及未经甲方同意应施工单位要求修改方案或虚增工程量等，所造成的损失由乙方承担。

　　七、双方违约的其它责任，均按国务院颁布的《建设工程勘察设计合同条例》执行。

　　第七条争议解决方式

　　甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能达成一致的，可向本合同签订地的人民法院提起诉讼解决。

　　第八条合同附件：无。

　　第九条双方约定的其他事项：无。

　　第十条合同效力

　　本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，效力同等。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效。本合同未尽事宜双方可经协商另签订补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人或委托代理人：